+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на ремонтные работы образец заполнения

Договор подряда на ремонт квартиры — основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем. Заключение договора исключительно выгодно обеим сторонам , поэтому не стоит пренебрегать его подписанием. Этот юридический документ содержит все существенные условия оказания услуг по проведению ремонта — стоимость, объем и виды работ, сроки выполнения, ответственность сторон. Если при выборе между строительной фирмой, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом в качестве подрядчика на оказание услуг по ремонту квартиры вы остановились на последнем, не стоит отказываться от заключения договора, ведь он имеет юридическую силу независимо от статуса подписавших его лиц.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на ремонт квартиры

Не каждый самостоятельно может провести ремонт квартиры. Именно поэтому лучшим решением будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам своего дела. Но если вы хотите обезопасить себя — заключите договор подряда на ремонт квартиры. В случае заключения подобного соглашения вы можете быть на девяносто-сто процентов уверены в конечном результате. Даже если вторая сторона, а именно — исполнитель, нарушит свои обязательства, деньги вам будут возвращены.

Кроме того, зачастую нарушение условий договора влечет за собой материальную компенсацию. Обращайте большое внимание на то, чтобы договор был составлен в соответствии с законодательством и во всем правилам. Это значит, что помимо предмета договора, которым в этом случае выступает ремонт квартиры, следует указать права и обязанности каждой из сторон. Это будет особенно полезно тем, кто подобные соглашения заключает впервые.

В случае нарушения условий работы или же вовсе их невыполнения — будьте уверенны, деньги вам будут возвращены в полном объеме.

Именно с этой целью отдельным пунктом в договоре прописывается ответственность сторон. Но вы в свою очередь также не должны нарушать условия соглашения. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме.

Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют месяцев с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню.

К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок. В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы. Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика.

Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил СНиП , правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г.

По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик. Авансовый платеж входит в общую стоимость работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы.

Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика.

Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается на года с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

Наступление обстоятельств по п. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении дней подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия — в арбитражном суде г.

По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели.

Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде.

В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Тип документа: Договор строительного подряда Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 21,6 кб. Скачать в. В чем заключается его преимущество? На что следует обращать внимание? Да, спасибо! Спасибо Вам! Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь

Образец Договора подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст. Согласно ст. Согласно этой же статьи договор бытового подряда относится к разряду публичных договоров, а поэтому к нему применяются правила ст.

Основными характеристиками публичного договора являются:. То есть если вы обращаетесь в фирму специализирующуюся на ремонте квартир с просьбой заключить с вами контракт на ремонт вашей квартиры, то подрядчик не имеет права отказывать вам в его заключении.

До заключения договора подрядчик обязан по требованию заказчика предоставить исчерпывающую информацию по услугам, которые он предоставляет. Информация в обязательном порядке должна включать в себя:. Подрядчик несёт ответственность за предоставление заказчику неполной или недостоверной информации, а также за те недостатки, которые возникли в связи с тем, что заказчик был лишён необходимой ему информации, либо введён в заблуждение полученной от подрядчика информацией.

Если вина подрядчика будет доказана, то заказчик имеет полное право требовать расторжения договора в одностороннем порядке и возмещения всех убытков понесённых по вине подрядчика. Кроме того, в случае невыполнения подрядчиком своих обязательств по договору к нему могут быть применены правила ст.

Обязанности заказчика не предусмотрены гражданским кодексом РФ, но могут быть закреплены в договоре, что делает их обязательными для исполнения. Как правило, это требования о сохранности его имущества и своевременном предоставлении необходимых строительных и отделочных материалов, а также своевременного приёма выполненных работ.

В таком случае доставка материалов и их хранение остаётся полностью на совести подрядчика. Если материалы на ремонт предоставляются самим заказчиком, то согласно ст. Приём выполненных работ может быть осуществлён по акту. Если обнаруженные дефекты окажутся существенными, то подрядчик должен безвозмездно устранить их, с использованием своих материалов. Если это требование не будет выполнено, то заказчик имеет право на возмещение убытков, либо частичный возврат произведённой им оплаты работ.

Договор подряда на ремонт квартиры должен обязательно содержать точный адрес квартиры, которая является объектом ремонта. Здесь подразумевается, что в тексте желательно прописать:. Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования. Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных работ на срок 1 год с момента их фактического завершения. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, не позволяющие продолжить нормальное использование помещений до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется исполнителем за свой счёт. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом. В обязанности Исполнителя не входят следующие виды работ: отключение стояков, в т. Обеспечивать необходимые условия и устранить препятствия для проведения работ мебель, предметы быта , предохранять имущество от загрязнения строительными материалами. Принимать выполненные работы и или их часть, — не позднее следующего дня после их фактического завершения, подписать Акт сдачи-приёмки работ.

В случае предоставления Заказчиком некачественного или несоответствующего материала, приостанавливать данный вид работ. Страховать в организации, имеющей на то разрешение, риски, связанные с выполнением ремонтных работ. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работ отказаться от договора, уплатив Исполнителю вознаграждение за выполненную часть работ и возместив ему убытки, причинённые расторжением договора, размер которых определен в п.

Исполнитель несёт материальную ответственность за испорченный материал Заказчика в пределах его стоимости. В случае повреждения коммуникаций и оборудования Заказчика по вине Исполнителя, последний восстанавливает утраченное за свой счёт.

Исполнитель не несёт материальную ответственность в случае обстоятельств форс-мажора обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, действий третьих лиц, изменения законодательств, социально-экономических и политических условий и т. Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание при неправильной эксплуатации помещений Заказчиком и или третьими лицами.

Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание работ, выполненных по технологии, предложенной Заказчиком, а также не принимаются претензии по качеству данных работ. Данные выплаты производятся Заказчиком не позднее третьего дня после расторжения договора.

Заказчик производит поэтапную оплату в зависимости от количества выполненных работ. Окончательный платёж производится Заказчиком не позднее второго календарного дня после подписания конечного Акта о приёме работ.

В случае, если дополнительные работы необходимы в процессе производимых работ, но не учтены в смете по причине невозможности их заведомого определения, они дополнительные работы также подлежат оплате Заказчиком. Смета на дополнительные работы утверждается сторонами до их выполнения. Договор может быть расторгнут сторонами досрочно по обоюдному согласию Исполнителя и Заказчика либо в соответствии с п. При досрочном расторжении договора по совместному решению сторон, произведённые работы сдаются Заказчику, который уплачивает стоимость выполненных работ в объёме, определяемом сторонами совместно, руководствуясь утверждёнными сметами.

Разногласия по договору решаются сторонами путём проведения переговоров, а в случае не достижения компромисса, — по соответствующему законодательству РФ. Акты сдачи-приёма работ, сметы, протоколы разногласий, прочие приложения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Настоящий договор вступает в юридическую силу с даты его подписания до полного выполнения обязательств сторонами.

Согласно действующему на территории нашей страны закону, условия сделки, прописываемые в договоре, можно поделить на две основных категории. Условия, прописываемые в договоре, можно условно поделить на две основные категории: существенные и несущественные.

Соответственно данным категориям, составление договора производится последовательно, то есть вначале прописываются основные условия, а уже затем доходит до дополнительных.

Далее в инструкции мы с вами посмотрим, как правильно составить договор подряда согласно описанным правилам.

Так, например, если вам нужно поставить новую межкомнатную стену, сделать отделку в ванной и коридоре, и провести новую проводку, то так и пишите, не забывая проставлять все пункты. Такой пункт, как сроки выполнения работ, также должен прописываться максимально подробно.

Тут возможно два варианта указания времени работы:. В обязательном порядке указывайте даты. Всегда конкретизируйте сроки выполнения работ, за которые взялся исполнитель, чтобы потом для вас не стало сюрпризом, что к нужному моменту еще ничего не закончилось. Права и обязанности сторон, хоть и относятся к основному пункту договора, по категории скорее являются дополнительными условиями, а потому, прописывать их подробно не обязательно, но лучше все же уделить данному пункту необходимое внимание.

Так, например, если вы решили, что строитель самостоятельно будет закупать необходимые материалы для ремонта, в обязанности этого человека стоит записать то, что ему придется впоследствии предоставлять соответствующие чеки, чтобы вы могли отслеживать, куда улетучиваются ваши деньги. Стандартный перечень прав и обязанностей довольно обширен. Вы можете использовать в качестве образца предложенный нами вариант, и по желанию дополнить список индивидуальными нюансами.

Стоимость работ, обговоренную с исполнителем, также лучше указать в договоре, или же сделать в нем отсылку к составленной вами сообща смете, в которой, в свою очередь, будут отражаться как затраты на оплату услуг ремонтника, так и все остальные расходы на проведение ремонтных работ. Обратите внимание: если вы не указали в договоре конкретную стоимость, ремонтник может по окончанию труда выставить свой прайс, учитывая, при этом, в обязательном порядке, среднюю цену за аналогичные услуги, установленную в регионе вашего проживания.

Этот пункт также является не обязательным для договора, только потому, что по правилам при осуществлении приема проделанной работы, вы должны составлять с нанятым вами специалистом еще один документ — акт приемки-передачи. Впрочем, если вы не хотите отягощать процесс бюрократией, лучше будет включить данный пункт в договор на начальном этапе, в противном случае, при необходимости доказать, что объект уже был принят от строителя, в условиях отсутствия акта, у вас ничего не получится.

Минимальный срок гарантий, согласно закону, распространяющийся на отношения между ремонтником и принимающей работу стороной, составляет 2 года с момента окончания выполнения работ.

К слову, закон не устанавливает никаких ограничений в этом отношении, по желанию ремонтирующий вашу квартиру умелец может дать гарантию на выполненную работу на срок, например, в пять лет или даже более. Гарантия — защита клиента пролонгированного характера, позволяющая в случае обнаружения недостатков ремонта в течение определенного времени совершенно бесплатно добиться устранения возникших неполадок.

В данном пункте нуждается абсолютно каждый договор, устанавливающий особенности отношений между лицами, его заключающими, так как именно он обуславливает защищенность обоих подписавших граждан в случае наступления, например, просрочки, отсутствия оплаты, и т.

Казалось бы, зачем указывать срок действия договора, если вы уже указали срок выполнения работ? Все не так просто: если работы к ранее определенному сроку завершиться не успели, несмотря на то, что оговоренная дата давно минула, договор все же будет действовать на прежних условиях, только в силу вступят положения, касающиеся неисполнения обязательств.

В случае, если данный нюанс не предусмотреть, может возникнуть множество весьма неудобных для вас юридических тонкостей, и недобросовестный подрядчик получит хороший шанс выйти сухим из воды. Как урегулировать споры, вы также должны определиться до того, как до этих самых споров дойдет дело. Постарайтесь прописать данный пункт как можно более четко и подробно, и обговорить его детали со второй стороной заключаемых договоренностей. Оговорите по пунктам, как именно будут решаться споры, возникающие между сторонами договора, в случае наступления конфликтных ситуаций.

Бывает так, что по определенным причинам стороны не могут продолжать сотрудничество по договору. В таком случае, следует обдумать это также заранее, и предположить пути выхода из данной ситуации, а также случаи, в которых договор может быть расторгнут. Не нужно предполагать все возможные в жизни вероятности, просто определите, как будете выходить в таких ситуациях их положения. Укажите, какие события могут послужить основанием для расторжения договора, и как вам быть в том случае, если они настанут.

В заключительных пунктах договора необходимо прописать условия, которые не вошли в одну из предыдущих частей данного документа. Кроме того, в этой же части подрядчик и заказчик должны поставить подписи и указать свои инициалы и фамилии, таким образом завизировав договор, и подтвердив его юридическую силу.

Считаете документ неправильным? Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки. Без комментария оценка не будет учтена! Спасибо, ваша оценка учтена. От вашей активности качество документов будет расти. Пункт договора 4. Почему не прописаны штрафные санкции исполнителю?

Хороший договор, но не хватает штрафных санкций к исполнителю за некачественно выполненную работу. Со строителями это сплошь и рядом. Хорошо структурирован, очень полезно, спасибо. Можно дополнить допсоглашениями с этапами, включив в них объем работ, сроки, требования к качеству, лучше в форме чек-листов. Дебильный договор. Его кредо: сделать легко и быстро.

Замутить любовь с хозяйкой в постели, набраться положительный впечатлений, покушать, отдохнуть. Договор дрянь, состоящий из возвышенных эпитетов: арбитражный суд, конфликт интересов, юридические адреса швейцарских счетов.

Автор этого опуса — полный мудак. В жизни вне государства ты нанимаешь людей, которых видишь первый раз это один, два, три прохиндея , который начинают сразу критиковать правильно прежнее, а себя расхваливать. Пару-три дня для рекламы они что-то делают.

Образец составления договора подряда на ремонт квартиры и типовой бланк. Уникальная возможность скачать документ себе на компьютер в форматах DOC (Word) и PDF на сайте wargaming-fm.ru  Но если вы хотите обезопасить себя – заключите договор подряда на ремонт квартиры. В чем заключается его преимущество? В случае заключения подобного соглашения вы можете быть на девяносто-сто процентов уверены в конечном результате.  В случае нарушения условий работы или же вовсе их невыполнения – будьте уверенны, деньги вам будут возвращены в полном объеме.

Договор подряда на выполнение ремонтных работ - образец

Смета составляется и согласовывается сторонами совместно до подписания настоящего Договора. Смета приобретает юридическую силу с момента ее подписания обеими сторонами. Смета по настоящему договору является приблизительной. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке помещения надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметой, указанной в п. Для исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик приобретает у официальных поставщиков необходимые материалы, оплата которых производится Заказчиком в следующем порядке:.

По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить оригиналы товарных, кассовых чеков, накладных, квитанций и т. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, иными обязательными требованиями законодательства РФ. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:.

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм законодательства РФ. Обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. Обеспечить своевременную оплату Подрядчику приобретения необходимых для выполнения работ материалов, на основании соответствующих заявок Подрядчика. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в 2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

В любое время до сдачи ему результата работы Заказчик вправе отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком в день подписания акта приемки выполненных работ. Стоимость работ на момент заключения Договора является фиксированной и не подлежит изменению. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении, указанном в п.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество, а при невозможности этого возместить Заказчику убытки. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре. В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ, допущенной по его вине, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по договору перед Подрядчиком. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

Существенного увеличения стоимости работ или необходимости выполнения дополнительных работ и отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об увеличении стоимости и объемов работ.

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное информирование Подрядчиком, в разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный материал, не изменит указаний о способе выполнения работы либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество выполняемой работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Главная Документация Подписывайтесь на наш канал Яндекс. Вам будет интересно Оценка статьи:. Пока оценок нет.

Договор на выполнение ремонта квартиры

Договор подряда на ремонт квартиры — основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем. Заключение договора исключительно выгодно обеим сторонам , поэтому не стоит пренебрегать его подписанием. Этот юридический документ содержит все существенные условия оказания услуг по проведению ремонта — стоимость, объем и виды работ, сроки выполнения, ответственность сторон.

Если при выборе между строительной фирмой, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом в качестве подрядчика на оказание услуг по ремонту квартиры вы остановились на последнем, не стоит отказываться от заключения договора, ведь он имеет юридическую силу независимо от статуса подписавших его лиц. Обывателям до начала ремонтных работ редко приходит в голову позаботиться о четком закреплении способа разрешения некоторых вопросов:.

Например, за ущерб, по неосторожности нанесенный имуществу заказчика либо соседей, не обеспечение сохранности стройматериалов, закупку и использование в работе некачественных материалов. Даты начала и окончания ремонта указываются обязательно.

Если работы осуществляются поэтапно, прописываются начальный и конечный сроки каждого этапа. Не относится к существенным условиям, однако рекомендуется указывать цены либо в тексте договора, либо в прилагаемой смете. Если договор не содержит указание стоимости, то, в соответствии с законом, применяются средние цены, установленные в регионе за выполнение аналогичных работ.

Лучше четко прописать это условие в тексте договора, поскольку, согласно закону, этот процесс оформляется отдельным документом — актом, который подписывается и заказчиком, и подрядчиком.

При отсутствии акта в случае необходимости например, в суде доказать тот факт, что работы были выполнены и приняты заказчиком, будет невозможно. Но никто не запрещает указывать срок больше, чем указано в законе. Хороший мастер может давать гарантию до 5 лет! Важность включения в договор этого условия не требует объяснений.

Многие ошибочно полагают, что договор действует только в рамках прописанного в нем срока. Это неверно. Бывает так, что стороны не могут продолжать сотрудничество по тем или иным причинам.

Для этого необходимо предусмотреть порядок расторжения договора. В заключении прописываются все ранее не описанные обстоятельства, способы внесения изменений в договор и список сопроводительной документации. Закон предписывает заключать договоры между физическими лицами при цене сделки более 10 десяти тысяч рублей в простой письменной форме, не предполагающей заверения у нотариуса или другим способом.

Собственноручное подписание — достаточное подтверждение того, что сделка заключена юридически грамотно. Если перечень выполняемых работ обширный, имеет смысл составить подробную смету с указанием их видов и стоимости. Ее прикладывают к договору и заверяют подписями заказчика и подрядчика.

После подписания сметы установленная цена уже не может быть изменена в одностороннем порядке. Во-первых, как было указано выше, договор, в котором не конкретизирован его предмет, признается незаключенным. То есть, при возникновении спора или конфликта, такой договор не будет рассматриваться судом. Если виды работ детально не прописаны, доказать, о чем именно была договоренность с мастером, будет невозможно. Смета должна быть максимально подробной, с указанием видов работ, их количества, стоимости за единицу измерения и общую стоимость!

Полезно утвердить образец акта сдачи-приемки работ. Этот документ необходим для подтверждения того, что определенные работы были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком. Также в акте можно прописать отдельный пункт с текстом расписки за получение денег подрядчиком.

Если работы принимаются заказчиком без замечаний и он готов оплатить их стоимость подрядчику, факт сдачи-приемки работ и факт передачи денег исполнителю будут подтверждены одним документом. Очень часто бывает так, что в процессе ремонта появляются работы, которые изначально не планировались или наоборот, что-то уже не надо делать. В связи с этим меняется состав работ, общая стоимость и даже сроки их выполнения. Все изменения следует задокументировать с помощью дополнительного соглашения , в котором указывается новая стоимость ремонта, сроки выполнения и утверждается новая редакция сметы.

Соглашений может быть несколько: столько, сколько понадобится в процессе ремонта. Дополнительное соглашение, так же как и договор, может иметь сопроводительную документацию приложения. По мере развития этого сайта, ко мне все чаще обращаются подписчики и посетители с просьбой помочь советом в различных вопросах ремонта и отделки. Вопросы порой задают очень сложные и интересные. Под каждую ситуацию статью не напишешь, поэтому я решил консультировать вас в индивидуальном порядке. Благодаря вам, друзья, родилось новое направление моей любимой работы — делиться своим опытом и приносить пользу всем, кто переживает ремонт!

Главная Организация ремонта Договор на ремонт квартиры: с физическим лицом, бланк. Автор статьи. Мнение эксперта. Юрисконсульт, практикую с года. Осуществляю полное юридическое сопровождение предпринимательской деятельности строительных компаний и ИП. Оформление сделки выгодно как заказчику, так и подрядчику, ведь письменное закрепление договоренностей дает уверенность каждой стороне. Важно: поскольку перечисленные выше условия являются обязательными, неуказание их в договоре может повлечь его признание незаключенным.

Стоит ли заключать договор на выполнение ремонтных работ? Да, обязательно стоит! Договор защищает права заказчика и является доказательством в суде.

Не всегда. Если мастер знакомый и стоимость работ небольшая, необязательно их документировать. Можно не заключать сам договор, но документировать факт оплаты выполненных работ расписка, акт приемки. Никогда не заключал, но сталкивался с низким качеством и срывом сроков. Был бы договор - подал бы в суд! Оцените статью! Рейтинг автора. Кожевникова Екатерина Сергеевна. Об авторе. Открыть в Instagram. Расписка в получении денег за ремонт квартиры: 6 образцов.

Дополнительное соглашение к договору о ремонте квартиры: образец, как составить. Строители затягивают сроки ремонта квартиры: что делать, как не платить подрядчику, неустойка.

Задать вопрос эксперту. В ближайшее время мы опубликуем информацию.

Смета составляется и согласовывается сторонами совместно до подписания настоящего Договора. Смета приобретает юридическую силу с момента ее подписания обеими сторонами.

Договор подряда на ремонт квартиры

Ремонт, в отличие от создания новой вещи, подразумевает восстановление функций или замену элементов уже существующего объекта. Ремонтная деятельность ведется во многих сферах, ей подвергается множество предметов — от мелких приборов до крупных сооружений. Договор подряда на ремонтные работы регулируется общими нормами гл. Подобная деятельность не относится к услугам гл.

Если в комплекс работ по договору входят услуги по доремонтной диагностике объекта, договор является смешанным.

Образцы договоров на ремонтные работы разных видов, а также общего характера можно скачать по ссылкам:. Характеристика работ входит в предмет договора ст. Регламентация разных видов работ различается в зависимости:.

Под капитальным ремонтом понимается восстановление или замена частей или конструкций. Капремонт может быть комплексным всех конструкций, нуждающихся в восстановлении и выборочным отдельных частей. Выполнение капремонта в строительстве возможно при условии членства в саморегулируемой организации СРО, п.

Текущий ремонт предупреждает износ и устраняет мелкие неисправности и повреждения. Он может входить в состав технического обслуживания.

Причиной аварийного ремонта является неожиданное повреждение объекта. Иногда повреждение возникает из-за форс-мажорных обстоятельств например, стихийного бедствия , и ремонт требуется экстренный. Это вызывает к жизни правовые коллизии в области:. Стороны заинтересованы в полном осмотре объекта и перечислении обнаруженных и подлежащих устранению дефектов, поскольку для ремонта предназначается ранее использовавшееся имущество.

В дальнейшем может возникнуть спор, является ли неисправность, обнаруженная заказчиком после проведения ремонта, существовавшей ранее и не порученной к исправлению подрядчиком, либо она входила в объем работ подрядчика, либо возникла после проведения ремонта. Так, по одному из дел изучался вопрос о неисправности вагонов после деповского ремонта: стали они следствием ненадлежащего выполнения работ или возникли позднее?

Во многом спор был разрешен благодаря детальной регламентации этих вопросов на железнодорожном транспорте см. При ее отсутствии большое значение имеют нормы договора и приложений к нему. Документом, подтверждающим наличие повреждений неисправностей , является дефектная ведомость, которая может быть приложением к договору или акту приема-передачи. Этот документ может быть и результатом оказания услуги по первичной диагностике, оказываемой в рамках этого же договора.

Если ремонт сложный, виды работ могут быть перечислены в смете. При капремонте зданий она обязательна, поскольку такой договор относится к строительному подряду п.

В договоре указываются сроки начала и окончания работ, промежуточные сроки ст. При сложных видах работ может быть согласован график их выполнения. Срок — существенное условие договора, при его несогласованности договор считается незаключенным, что может повлечь существенные невосполнимые убытки. Так, по одному из дел суду не удалось установить срок выполнения работ по устному соглашению о ремонте автомобиля.

Однако нормы о подряде были применены исходя из фактически сложившихся отношений сторон, в т. По другому же делу истцу не удалось доказать факт ненадлежащего выполнения работ ввиду отсутствия договора и недоказанности обстоятельств, на которых был основан иск: срока выполнения работ, перечня заказанных и оплаченных работ.

В иске отказано полностью определение Мосгорсуда от В ряде случаев подрядчик может приостановить работы ст. Задержки могут иметь самый разнообразный характер: непредставление доступа к объекту, отсрочка поставки материалов и деталей поставщиками третьими лицами , неприемлемые погодные условия и др. Последствия просрочки зависят от ее причин и действий подрядчика в связи с этим:.

В связи с этим полагаем целесообразным учесть при разработке условий договора о сроке возможность его продления при наличии объективных обстоятельств, влияющих на исполнение просрочки поставщика, несогласования каких-либо разрешительных документов госорганами, запрета на проведение работ и т.

Цена не относится к существенным условиям для подрядного договора, поскольку в п. Структура цены задана ГК РФ п. Она включает издержки по исполнению и вознаграждение. В случае несвоевременного заявления об увеличении цены подрядчик может утратить возможность доказать свою правоту см. Учитывая возможные сложности, целесообразно предусмотреть в договоре процедуру пересмотра цены договора и варианты, когда подрядчик вправе инициировать это изменение, поскольку при проведении ремонтных работ возможно обнаружение скрытых дефектов объекта, что может повлечь увеличение затрат подрядчика.

Если договором сроки оплаты не предусмотрены, необходимо руководствоваться нормами ГК РФ ст. По сложным и длительно выполняемым видам работ, как правило, составляется не только график их выполнения, но и график оплаты с привязкой к промежуточному результату.

Таким образом, в условиях оплаты делается привязка не к календарному сроку, а к моменту подписания промежуточного и окончательного актов приемки выполненных работ. Договором могут быть предусмотрены разнообразные санкции и меры воздействия на сторону, нарушившую свои обязательства. Наиболее распространенным способом мотивации к своевременному исполнению является установление пени за каждый день просрочки. Как правило, заказчик отвечает за неоказание необходимого содействия и просрочку оплаты более полное перечисление оснований и вариантов ответственности см.

Подрядчик отвечает в случае необеспечения сохранности объекта ремонта, некачественного выполнения работ, нарушения сроков выполнения и в других случаях путем:. При отсутствии соответствующих положений в договоре применяются нормы ГК РФ ст.

Итак, в договоре на выполнение ремонтных работ учитываются особенности производственных процессов в этом случае: этапность, возможность изменения объема работ и цены и т. Кроме того, подлежат учету отраслевые и другие особенности нормативного и нормативно-технического регулирования. Статья оказалась полезной? Подписка на новости. Наши группы. Договор подряда на выполнение ремонтных работ - образец его в нескольких видах, приведенных в нашей статье, рассказывающей об особенностях разработки подобных документов, составлен с учетом основных спорных моментов, возникающих при исполнении обязательств по ремонту разных объектов.

Образец договора подряда на ремонт жилого помещения. Образец договора подряда на ремонт кровли. Образец договора подряда на ремонт офиса. Образец договора подряда на ремонтно-строительные работы.

Образец договора подряда на ремонтные работы. Ремонт и ремонтно-строительные работы: ремонт кровли, офиса, жилого помещения Общее регулирование ремонтных работ Виды ремонта и особенности их регулирования Предмет договора подряда на ремонтные работы Обязанности сторон Обязанности заказчика Обязанности подрядчика Срок выполнения работ Влияет ли приостановка работ на срок договора Цена договора и сроки оплаты Цена договора Сроки оплаты Ответственность сторон.

Ремонт и ремонтно-строительные работы: ремонт кровли, офиса, жилого помещения Общее регулирование ремонтных работ Ремонт, в отличие от создания новой вещи, подразумевает восстановление функций или замену элементов уже существующего объекта. Образцы договоров на ремонтные работы разных видов, а также общего характера можно скачать по ссылкам: Образец договора подряда на ремонт кровли. Виды ремонта и особенности их регулирования Характеристика работ входит в предмет договора ст. Регламентация разных видов работ различается в зависимости: От отраслевой принадлежности.

В строительстве и жилищной сфере предусмотрено наиболее строгое регулирование, в автомобильной отрасли есть устоявшиеся параметры качества, в промышленности применяются критерии результативности достижение оборудованием требуемых для работы параметров и т. Субъектного состава отношений. Характеристики ремонта: капитальный, текущий, аварийный ремонт. Это вызывает к жизни правовые коллизии в области: госконтрактов на подряд допустимость заказа ремонта у единственного подрядчика без конкурентных процедур ; применения к повреждениям норм о гарантии поставщика или подрядчика.

Предмет договора подряда на ремонтные работы Исходя из особенностей данного вида работ, предмет договора включает указание: на объект, подлежащий ремонту, а также характер неисправностей, если они известны; виды требуемых работ. Обязанности сторон Обязанности заказчика Основные обязанности заказчика по договору на ремонт: Предоставить объект или допустить к месту проведения работ подрядчика п. Как правило, в этом случае составляется акт приема-передачи или акт допуска, который может заменить дефектную ведомость, если в нем в полном объеме будут перечислены все недостатки.

Риск случайной гибели переданного подрядчику имущества остается на заказчике ст. Оказывать содействие подрядчику ст. В данном случае оно может выражаться в предоставлении необходимой информации о причинах повреждений, документации на переданный для ремонта объект.

Так, обязанность передать ряд документов предусмотрена ч. Оплатить работы в соответствии с условиями договора о порядке и сроках оплаты. Принять результат работ. Обязанности подрядчика В договоре могут быть детально раскрыты следующие обязанности подрядчика: Выполнить ремонт своевременно и качественно. Установление требований к качеству может базироваться на отраслевой технической документации или подробно описываться в тексте договора.

При отсутствии параметров работ в дальнейшем может возникнуть спор. Так, по одному из дел был заказан текущий ремонт, а подрядчиком выполнен средний ремонт.

Превышение стоимости взыскано в качестве убытков заказчика постановление 9-го ААС от Если в договоре не предусмотрено иное, материалы для проведения работ подрядчик изыскивает самостоятельно ст. Отметим, что при работах по внешней отделке заказчику целесообразно подготовить дизайн-макет или поручить его изготовление подрядчику, предусмотрев согласование промежуточных и окончательного вариантов, материалов и цветовой гаммы.

Обеспечить сохранность переданного для проведения ремонта имущества заказчика ст. Предупредить заказчика обо всех обстоятельствах, выявленных им в процессе ремонта, которые могут повлиять на пригодность к эксплуатации или прочность и долговечность результата либо влияют на срок выполнения ст. Срок выполнения работ В договоре указываются сроки начала и окончания работ, промежуточные сроки ст. Влияет ли приостановка работ на срок договора В ряде случаев подрядчик может приостановить работы ст.

Последствия просрочки зависят от ее причин и действий подрядчика в связи с этим: Общее правило: подрядчик отвечает за любые задержки, поскольку это охватывается его рисками ст. Если приостановка вызвана встречной просрочкой заказчика не переданы документы, не предоставлена вещь для ремонта и др. При существенном изменении обстоятельств можно требовать внесения изменений в соглашение ст. Цена договора и сроки оплаты Цена договора Цена не относится к существенным условиям для подрядного договора, поскольку в п.

ГК РФ предусматривает возможность пересмотра цены по инициативе подрядчика: в случае необходимости выполнения дополнительных работ — при приблизительной цене п. Сроки оплаты Если договором сроки оплаты не предусмотрены, необходимо руководствоваться нормами ГК РФ ст. Ответственность сторон Договором могут быть предусмотрены разнообразные санкции и меры воздействия на сторону, нарушившую свои обязательства. Подрядчик отвечает в случае необеспечения сохранности объекта ремонта, некачественного выполнения работ, нарушения сроков выполнения и в других случаях путем: компенсации убытков, в т.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Договор с бригадой строителей на ремонт квартиры

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок. В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

Образец типового договора подряда на ремонт квартиры, применим как между физическими лицами, так и для заключения с юридическим лицом. Возможно, вам пригодится: Договор на ремонтные работы.  Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.  Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил (СНиП), правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г.

Договор на ремонт квартиры: с физическим лицом, бланк

Не каждый самостоятельно может провести ремонт квартиры. Именно поэтому лучшим решением будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам своего дела. Но если вы хотите обезопасить себя — заключите договор подряда на ремонт квартиры. В случае заключения подобного соглашения вы можете быть на девяносто-сто процентов уверены в конечном результате.

Договор на выполнение ремонта квартиры – Образец, бланк 2020 года

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст. Согласно ст. Согласно этой же статьи договор бытового подряда относится к разряду публичных договоров, а поэтому к нему применяются правила ст.

Ремонт квартиры всегда связан с финансовыми издержками и, при этом, требует внимательного отношения к его осуществлению. От грамотно составленного договора будут зависеть возможные претензии по его осуществлению и последующему расчету с Исполнителем.

Договор на проведение ремонтно-отделочных работ № Образец

Наём гражданами частных мастеров для выполнения ремонта или строительства жилья — явление распространённое. При значительном объёме работ нанимают строительную бригаду, укомплектованную необходимыми специалистами. Востребованность таких небольших групп мастеров сегодня высока, поэтому рынок труда реагирует соответственно — предложений тоже много, в том числе, и заманчивых. На практике при обращении к частным мастерам используют как устную, так и письменную форму договора. В устной форме обычно договариваются с бригадами, работающими неофициально, или с хорошо знакомым подрядчиком, в профессионализме и порядочности которого не сомневаются. Обращаясь к бригадам, работающими без регистрации , следует учитывать следующие обстоятельства:.

Ремонт, в отличие от создания новой вещи, подразумевает восстановление функций или замену элементов уже существующего объекта. Ремонтная деятельность ведется во многих сферах, ей подвергается множество предметов — от мелких приборов до крупных сооружений. Договор подряда на ремонтные работы регулируется общими нормами гл.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. magdioting91

    Молодец бро ,чётко все сказано,

  2. Нинель

    Здравствуйте, меня зовут Александр.

  3. Елизавета

    Слушаю, и подсознательно ощущение, что раз я это слушаю, мне это надо что вот после этого видео ко мне в дверь постучат с обыском, но Костя, ты, главное, телефон выключи и спрячь

  4. isrizorec

    Проще поменять гражданство